鹽城五金機電城二期13#樓及地下室續建消防工程、室外消防管網、通風工程施工招標公告

1. 招標條件

本招標項目鹽城五金機電城二期已由亭發改審[2012]260號文批準建設，項目業主為江蘇錢江實業有限公司，破產管理人為江蘇一正律師事務所，建設資金來自項目拍賣。項目已具備招標條件，現對該項目鹽城五金機電城二期13#樓及地下室續建消防工程、室外消防管網、通風工程的施工進行公開招標，特邀請符合條件的潛在投標人參加投標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1項目概況

2.1.1建設地點：鹽城市開放大道北路166號

2.1.2建設規模：建筑面積約47200㎡。

2.1.3合同估算價：約840萬元。

2.1.4工期要求：暫定80日歷天，具體工期要求以招標人及監理人的書面文本為準。與實際土建施工工期同步且配合土建工程施工，不得影響土建工程施工進度，土建工程驗收合格后60日內須取得消防驗收合格證，每推遲一天罰款1萬元。

計劃開工日期：按監理開工令。

2.1.5其他：

2.1.5.1本工程實行總價封頂+固定綜合單價。投標單位投標報價時應充分考慮下列因素：

1）招標人提供的圖紙為《2013年9月份鹽城市消防支隊圖審的圖紙（老規范設計的圖紙）》，并確保消防驗收合格（包含組織驗收所發生的費用），招標人在編制工程量清單時已經考慮了新舊規范差異而發生的相應費用，投標人不得再因新舊規范的差異對本工程提出索賠；

2）江蘇省鹽城市中級人民法院《(2019)蘇09民終1301號》判決書中已施工完畢的工程量，以及對已完成工程量的利用和整改；

3）投標人認為招標人提供的工程量清單數量如與圖紙不符，須在招標文件約定的“要求澄清招標文件的截止時間”前提出。如未澄清，招標人認為投標人已確認招標工程量清單同圖紙一致，施工過程中再發現有漏項或數量錯誤的工程量增加部分不作調整。中標后必須完成施工圖紙的全部內容，結算時（除設計變更外）招標工程量增加部分不作調整，招標工程量減少部分按實調整。

2.1.5.2現場踏勘要求：投標人應自行到工地現場進行踏勘，并主動向招標人了解地形情況，索取地質勘探需要的資料，了解施工現場區域劃分位置，了解江蘇省鹽城市中級人民法院《(2019)蘇09民終1301號》判決書己施工工程量。充分了解工地位置、情況、道路、儲存空間、裝卸限制及任何其它足以影響承包價的情況，并將本工程可預見的相關費用（結合本工程工期要求、季節施工等各種因素，所發生的工程措施費用、地方矛盾的協調處理等一切費用）考慮到投標報價中，中標后招標人可認為本項目可預見費用已包括在投標報價中。任何因忽視或誤解工地情況而導致的索賠或工期延長申請將不被批準。進場施工后不得以任何理由提出簽證、增項等任何要求。

2.2招標范圍：鹽城五金機電城二期13#樓及地下室續建消防工程、室外消防管網、通風工程施工，具體以招標人提供的工程量清單和圖紙為準，以及江蘇省鹽城市中級人民法院《(2019)蘇09民終1301號》判決書中已施工工程量的利用及整改，招標人保留調整部分工程量的權利。(建設單位、監理人與中標單位在施工前做好現場原已施工的各項工程量交接，確保原已施工的工程量達到最大利用率，拆改工程量以招標人及監理人的簽證為準)。

3. 投標人資格要求

3.1投標人須具備【消防設施工程專業承包二級】及以上資質，并取得有效的安全生產許可證。

3.2投標人擬派項目負責人須具備【機電安裝專業】貳級及以上注冊建造師資格，并取得B類安全生產考核合格證書，且必須滿足下列條件：

項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業特指以下三種情形：

(一)、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險；

(二)、將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位

(三)、項目負責人擔任其他公司法定代表人。

項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月)，或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

項目負責人無在建工程指項目負責人不得同時在其他建設工程項目中擔任關鍵崗位人員、不在本項目兼任本項目的其它崗位。

在建工程：處于中標結果公告(直接發包的項目以網上合同備案為準)到合同約定的工程全部完成且竣工驗收合格期間的工程?？⒐を炇兆C明是指由建設單位(或監理)組織工程建設各方驗收合格，并簽署相應的單位工程質量竣工驗收記錄或者分部工程質量驗收記錄等驗收文件。

3.3投標人應具備其他要求：

3.3.1財務要求：投標人應具有獨立訂立合同的能力，未處于財產被接管、凍結和破產狀態。

3.3.2業績要求/

3.3.3信譽要求：

(一)企業和擬派項目負責人2018年3月1日以來沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；

(二)企業2019年3月1日年內沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；

(三)企業2019年12月1日以來沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的；

(四)投標人或者擬派項目負責人近五年內在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的(履約評價不合格的名單應當在資格預審公告與招標公告中予以明示)。

3.4 投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。

3.5 本次招標不接受聯合體投標。

4. 招標文件的獲取

4.1招標文件獲取時間為：2020年10月19日至2020年10月23日；

4.2招標文件獲取方式：江蘇全盛工程造價事務所有限公司聯系電話 0515-88186084，同時攜帶公司介紹信、項目負責人建造師證書加蓋公章復印件；

4.3招標文件每套售價1000元，售后不退。

5. 投標截止時間

5.1 詳見招標文件。

5.2逾期送達的投標文件，招標人不予受理。

6. 資格審查

本次招標采用資格后審方式進行資格審查，資格評審標準詳見招標文件第三章。

7.聯系方式